工程实务案例

小型建造师典型案例

一.案例：安全控制

背景资料：某写字楼工程，地下1层，地上15层，框架剪力墙结构。首层中厅高12米，施工单位的项目部编制的模板支架施工方案是满堂扣件式钢管脚手架，方案由项目部技术负责人审批后实施。施工中，某工人在中厅高空搭设脚手架时随手将扳手放在脚手架上，脚手架受振动后扳手从上面滑落，顺着楼板预留洞口(平面尺寸0.25m×0.50m)砸到在地下室施工的王姓工人头部。由于王姓工人认为在室内的楼板下作业没有危险，故没有戴安全帽，被砸成重伤。 问题：

1.说明该起安全事故的直接原因与间接原因。 2.写出该模板支架施工方案正确的审批程序。 3.扳手放在脚手架上是否正确?说明理由。 4.何谓“三宝”和“四口”?本例的预留洞口应如何防护? 答案：

角”，应采用R＝50m塔吊比较合理。 基础为带形基础，施工过程中每道工序严格 6)塔吊应该布置在拟建建筑物的南侧，可按“三检制”进行检查验收。建设单位为某以加大吊装服务范围；同时，可以在一定房地产开发有限公司，设计单位力某设计研程度上避开北侧高压线影响。 究院，监理单位为某监理公司，施工单位为 7)未按要求布置临时消火栓。 该市某建设集团公司，材料供应为某贸易公(3)塔吊位置确定原则： 司。施工过程中发生了一层剪力墙模板拆模 塔吊的平面位置主要取决于建筑物的后，局部混凝土表面因缺少水泥砂浆而形成平面形状和四周场地条件，一般应在场地石子外露质量事件。 较宽阔的一面沿建筑物的长度方向布置， 2．问题 以充分发挥其效率。布置方式有沿建筑物(1)本案例中的建筑工程质量检查中“三检单侧布置、双侧布置和跨内布置三种。 制”是指什么? 布置塔吊的位置要根据现场建筑物四周(2)在该工程施工质量控制过程中，谁是自的施工场地的条件及吊装工艺来确定，使控主体，谁是监控主体? 塔吊在起重臂操作范围内能够将材料和构(3)简要分析事件发生的原因。 件运至任何施工地点， 避免出现“死角”。 3．分析与答案 布置塔吊时还要考虑塔吊与拟建建筑物(1)建筑工程的施工，应建立各道工序的操间的安全距离，以便搭设拟建建筑物外墙作人员“自检”、“互检”和专职质量管理人防护安全网，同时又不影响塔吊的运输。员“专检”相结合的“三检”制度，并有完高空有高压线通过时，高压线必须高出塔整的检验记录。未经建设(监理)单位对上道吊，并留有安全距离；如不符合上述条件，工序的检查确认，不得进行下道工序的施 1. 直接原因与间接原因包括：该工人违规操作，预留洞口未防护，王姓工人未戴安全帽，现场安全管理不到位，安全意识淡薄。

2. 该施工方案应先由施工的技术负责人审批，该模板支架高度超过8米还应组织专家组审查论证通过，再报监理审批同意。

3. 不正确。工具不能随意放在脚手架上，工具暂时不用应放在工具袋内。 4. “三宝”是指安全帽、安全网、安全带。“四口”是指预留洞口、楼梯口、通道口、电梯井口。

楼板面等处边长为25cm~50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住洞口，盖板必须能保持四周搁置均衡、固定牢靠，盖板应防止挪动移位。 ★★★二.案例 建筑工程技术

某学校拟建一食堂，设计采用框架结构，地下l层，地上9层。建筑物外形尺寸92mx 21m，总高21．7m。东西两侧紧临配电室和锅炉房，南侧马路对面为一球场，场地十分狭小。采用商品混凝土搅拌，运至现场后，卸入混凝土料斗，利用塔吊吊至浇筑地点。塔吊采用固定式塔吊。现场不用再设臵混凝土搅拌站，只设一小型砂浆搅拌站。在拟建建筑物的北侧有一道高压电线通过，现场布臵如图2A320015-1(水电管线布臵略)。 2．问题

(1)单位工程施工组织设计平面图的内容包括哪些?

(2)根据平面图布置原则和要求找出布置不合理之处，并说明原因。

(3)简述塔吊的布置原则。塔吊最大起吊高度如何确定? 3．答案

(1)单位工程施工组织设计平面图的内容： 1)已建及拟建的永久性房屋、构筑物及地下管道。

2)材料仓库、堆场，预制构件堆场，现场预制构件制作场地布置，钢筋加工棚，木工房，混凝土搅拌站，砂浆搅拌站，化灰池，沥青锅，生活及行政办公用房等。

3)临时道路、可利用的永久性或原有道路。 4)临时水电管网、变压站、加压泵房、消防设施、临时排水沟管、围墙、传达室。

5)起重机开行路线及轨道铺设，固定垂直运输工具或井架位置，起重机回转半径。

6)测量轴线及定位线标志，永久性水准点位置，土方取弃场地。

(2)布置不合理之处有：

布置原则：塔吊避免出现“死角”，尽量紧凑，减少二次搬运，减少临时设施数量，符合环保、安全、防火的要求。

1)水泥、砂石堆料场离搅拌站太远，布置不合理。

2)模板加工区离塔吊较远，增加了运输距离，布置不合理。

3)行政办公生活区、农民工生活区离塔吊太近，容易发生危险事故，布置不合理。

4)乙炔、油料库房离锅炉房太近，不满足最小规定距离25m的要求。

5)塔吊没有覆盖整个拟建工程，造成较大“死

则高压线应搬迁或重新选择塔吊布置位置。在搬迁高压线确有困难而又无新位置可选时，则要采取安全措施，如搭设隔离防护竹、木排架。 塔吊起吊高度的确定： H=H1+H2+H3+H4 式中H——塔吊所需最大的起吊高度； H1——建筑物总高度； H2——建筑物顶层人员安全生产所需高度； H3——构件高度； H4——吊索高度。 三. 【案例2A320032-1】 1．背景 某办公楼建筑面积23723m2，6层现浇钢筋混凝土框架结构，项目施工时发生如下事件： 事件一：在一～四层钢筋下料时，剩下许多1～2m的钢筋，项目经理要求将钢筋用闪光对焊接长至6m(每根钢筋至少有2～3个焊接接头)，用于5层框架中。 事件二：为了加快模板与支撑的周转，项目经理要求现浇混凝土时，多做两组混凝土标准养护试块，待标准养护试块强度达到设计的75％时，立即拆除梁板(跨度均小于8m)模板与支撑。 2．问题 (1)事件一中项目经理的要求是否正确?为什么? (2)事件二中项目经理的要求是否正确?为什么? (3)施工单位现场质量检查的方法有哪些? (4)为保证质量又降低成本，施工单位对进场材料质量控制的要领是什么? 3．分析及答案 (1)不正确。因为现行规范中明确规定“同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头”。 (2)不正确。因为现场拆模受构件实际强度(通常用同条件养护试块的强度和回弹疆度)控制，不能用标准养护混凝土试块强度代替现场构件实际强度。 (3)现场进行质量检查的方法有目测法、实测法和试验法三种。目测法可归纳为“看、摸、敲、照”四个字，实测法可归纳为“靠、吊、量、套”四个字。 (4)进场材料质量控制要领： ①掌握材料信息，优选供货厂家。 ②合理组织材料供应，确保施工正常进行。 ③合理组织材料使用，减少材料损失。 ④加强材料检查验收，严把材料质量关。 ⑤重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格材料。 ⑥加强现场材料管理。砌体、防水、保温工程施工质量控制 四.【案例2A320032-2】 1．背景 某小区住宅楼工程，建筑面积43177m2，地上9层，结构形式为全现浇剪力墙结构，工。 (2)该工程质量控制过程中，施工单位(该市某建设集团公司)和材料供应单位(某贸易公司)为自控主体，建设单位(某房地产开发有限公司)、监理单位(某工程监理公司)和设计单位(某设计研究院)为监控主体。 (3)混凝土表面因缺少水泥砂浆而形成石子外露的原因：

混凝土配合比的原材料称量偏差大，粗骨料多，和易性差。 2)浇筑混凝土时，混凝土离析，石子集中，振不出水泥浆。 3)混凝土搅拌时间短，拌合不均匀，和易性差。 4)混凝土振捣不密实，漏振。 5)模板缝隙大，混凝土漏浆。 ★★★ 五.【案例2A320033-1】 1．背景 某市一小区22号楼为6层普通砖混结构住宅楼，外墙厚为370mm，内墙厚240mm，抗震设防烈度7度。为保证工程质量，项目部编制了项目质量计划。一层砌砖施工过程中，现场质检员进行了检查，检查结果为：灰缝宽度最大为11.7mm，最小为8.2mm；砂浆饱满度最小为86％；有两处内外墙交接处的内墙上留了直槎，并沿墙高每八匹砖(490mm)设臵了2φ6钢筋，钢筋外露长度为500mm。 2．问题 (1)现场砌砖施工中，灰缝宽度的质量控制是否正常?为什么? (2)现场砌砖施工中，砂浆饱满度的质量控制是否正常?为什么? (3)现场砌砖施工中，砖墙留槎的质量控制是否正常?为什么? (4)项目质量计划应确定哪些内容? 3．分析与答案 (1)正常。因为现场符合现行规范规定“砖砌体灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于l2mm”的要求。 (2)正常。因为现场符合现行规范规定“砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80％的要求”。 (3)不正确。因为现场留槎处，拉接钢筋的埋入长度不符合现行规范规定“埋人长度从留槎处算起每边均不应小于500mm，对于抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm”的要求。 (4)项目质量计划应确定下列内容： ①质量目标和要求； ②质量管理组织和职责； ③所需的过程、文件和资源的要求； ④产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及接收准则； ⑤确定关键工序和特殊过程及作业的指导书； ⑥必要的记录； ⑦所采取的措施；

⑧更改和完善质量计划的程序。 六. 【案例2A320033-2】

1) 1．背景

某单位职工宿舍楼为6层砖混结构，墙体采用“三一砌法”。由本市某建筑公司承建，2006年3月18日开工。 2．问题

(1)构造柱与砖墙的连接应如何处理?

(2)规范规定不得在哪些墙体或部位设置脚手眼?

(3)什么是“三一”砌砖法? 3．分析与答案

(1)构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎应先退后进，预留的拉结筋位置应正确，施工中不得任意弯折。每一马牙槎沿高度方向尺寸不应超过300mm。

(2)不得在下列墙体或部位设置脚手眼： ①120mm厚墙体、料石清水墙和柱。

②过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度l／2的高度范围内。 ③宽度小于lm的窗间墙。

④砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体600mm)范围内。 ⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内。 ⑥设计不允许设置脚手眼的部位。

(3)“三一”砌砖法，即使用大铲，一块砖、一铲灰、一挤揉的砌筑方法。 七. 【案例2A320036-2】 1．背景

某9层办公楼，钢筋混凝土框架结构，建筑面积12000m2，现结构工程已封顶。二次精装修工程招标选择了装修施工单位，该装修单位具备建筑装修工程专业承包二级资质。业主与施工单位采用《建设工程施工合同》(GF一1999一0201)及时签订了施工合同。其协议书约定如下：

(1)工程承包范围：该工程施工图设计的一般抹灰工程、木门、铝合金窗、轻钢龙骨石膏板吊顶、轻钢龙骨石膏板隔墙、内外墙饰面砖、天然花岗石及大理石石材地面、涂饰、裱糊与软包、细部工程等。

(2)合同价款金额(大写)：壹仟贰佰陆拾贰万叁仟叁佰肆拾贰元(人民币)，￥：l2623342元。 2．问题

(1)装饰施工单位是否具备承担该工程的施工资质?

(2)本工程有哪些材料需要复验?并说明复验的指标。

(3)装饰装修工程作为单位工程中一个分部工程包括哪些子分部工程? 3．分析与答案 (1)不具备。

因为建设部《建筑企业资质管理规定》，二级建筑装修工程专业承包企业可承担单位工程造价l200万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程(建筑幕墙工程除外)的施工。本工程施工合同的工程承包范围包括石材幕墙，合同价款：12623342元。该施工企业属于超越企业资质等级许可的业务范围。

(2)本工程应对以下材料及性能指标进行复验：

1)水泥：抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验，饰面板(砖)工程粘贴用水泥和地面工程应对水泥的凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。

2)防水材料：厕浴问使用的防水材料。 3)室内用人造木板及饰面人造木板的甲醛含量。

4)室内用天然花岗石的放射性。

5)外墙陶瓷面砖的吸水率；寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。

6)建筑外墙金属窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。

(3)装饰装修分部工程包括以下子分部工程：抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、幕墙工程、建筑地面工程、涂饰工程、裱糊与软包工程和细部工程。 ★★★八.【案例2A320038-1】 1．背景

某市一写字楼，建筑面积45000m2，建筑高度99m，33层现浇框架一剪力墙结构，地下两层。该工程位于淤泥质软土地基上，抗震设

防裂度为8度，由该市某建筑公司施工总承包，工程于2005年2月18日开工。施工过程中发生如下事件： 事件一：土方开挖时发现一古墓，为抢工期，项目经理安排把古墓里的东西拿走后，要求施工队继续施工。

事件二：为降低工程成本，项目经理决定将挖出的淤泥质软土作为回填土。 事件三：4月25日，项目经理安排项目质量检查员主持编制施工项目质量计划以应付公司28日的综合大检查。 2．问题

(1)事件一的做法是否妥当，应如何处理? (2)事件二的做法是否合理，为什么? (3)事件三的做法是否正确，为什么? (4)质量计划的定义和作用是什么? 3．分析与答案

(1)不妥。土方开挖中如发现文物或古墓，应立即妥善保护并及时报请当地有关部门来现场处理，待妥善处理后，方可继续施工。

(2)不合理。因为，填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性。一般不能用淤泥和淤泥质土、膨胀土、有机质物含量大于8％的土、含水溶性硫酸盐大于5％的土、含水量不符合压实要求的黏性土。

(3)不正确。因为项目质量计划应在项目策划过程中，由项目经理主持编制。

(4)质量计划是针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。对工程行业而言，质量计划主要是针对特定的工程项目编制的规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件，其作用是，对外可作为针对特定工程项目的质量保证，对内作为针对特定工程项目质量管理的依据。

九.【案例2A320041-2】 1．背景

某写字楼工程外墙装修用脚手架为一字形钢管脚手架，脚手架东西长68m，高36m。因架体与建筑物拉结点没有按技术标准和施工方案进行设臵，拉结点数量不足，现场安全检查又没有发现这一严重事故隐患，导致在使用过程中脚手架突然向外整体倾覆，架子上作业的3名工人坠落死亡。 2．问题

(1)上述脚手架的拉结点应如何设置? (2)对一般脚手架定期检查应重点检查哪些内容?

(3)JGJ 59-99中《落地式外脚手架检查评分表》的哪几个检查项目为保证项目?保证项目在检查评分表中起何作用? (4)安全检查通常有哪些形式? 3．答案

(1)上述脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，并按3步3跨进行设置。 (2)应重点检查：杆件的设置和连结，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空；扣件螺栓是否有松动；高度在24m以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求；架体的安全防护措施是否符合要求；是否有超载使用的现象等。 (3)《落地式外脚手架检查评分表》中施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收6项内容为保证项目。保证项目为一票否决项目，在实施安全检查评分时，当一张检查表的保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时，此张检查评分表不得分。

(4)安全检查的主要形式一般可分为定期安全检查、经常性安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、开工、复工安全检查、专业性安全检查和设备设施安全验收检查等。

十.【案例2A320042-2】

1.背景

某机关综合办公楼工程，建筑面积12000m2，9层，框架结构。工程主体已封顶，砌筑已进展到第5层，室内抹灰和水电安装也已开始穿插进行。该工程共有两处电梯井，为防止出现安全事故，项目经理指派工人把工程周转下来的整张竹木胶合板立放在电梯井口进行封堵。 2．问题

(1)请问该项目部对电梯井口的防护是否安全?为什么?

(2)对于电梯井，除了井口需要防护外，井内是否还需要防护?如需要防护，应采取何种防护措施?

(3)建筑施工单位项目经理安全生产岗位职责的主要内容有哪些? 3。分析

本案例主要考核对电梯井防护及防护设施要求的掌握程度。 4．答案

(1)不安全的。因为对防护立板没有采取固定加固措施，很容易发生挪动移位，失去防护作用。

(2)对于电梯井，除了井口需要防护外，井内也需要进行防护。电梯井内应每隔两层(不大于l0m)设一道安全平网进行防护。 (3)施工单位项目经理安全生产岗位职责的主要内容有：①对建设工程项目的安全施工负责；②负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；③确保安全生产费用的有效使用；④根据工程的特点组织制定安全措施计划，消除安全事故隐患；⑤及时、如实报告生产安全事故。 十一. 【案例2A320043-1】 1．背景

某大学新校区一标段工程建筑面积39000m2，由A区(综合楼)、B区(学生活动中心) 和连廊组成，施工单位为某建设集团公司。B区由B1、82、B3组成，B3为一幢剧院建筑，框架结构，平面为东西长70m，南北长47.5m，呈椭圆形，屋面系双曲椭圆形钢筋混凝土梁板结构，板厚110mm，屋面标高最高处为27．9m，最低处为22．8m。 模板施工时没有进行相应的设计，模板支撑立柱间距不一，缺少拉结，有的立柱底部垫的是木板，有的垫的是红砖。在浇筑B3区屋面混凝土时，模板支撑系统发生坍塌，作业的24人中4人死亡，20人受伤。 2．问题

(1)模板设计应包含哪些主要内容? (2)模板支撑立柱底部加设木垫板的作用是什么?

(3)现浇混凝土工程模板支撑系统的安装有哪些要求? 3．答案

(1)模板设计主要包括模板面、支撑系统及连接配件等的设计。 (2)合理传递荷载。

(3)现浇混凝土工程模板支撑在安装过程中应考虑必要的临时固定措施，在安装立柱的同时，应加设水平拉结和剪刀撑，立柱底部应设置木垫板。立柱的间距应经计算确定，按照施工方案要求进行施工。若采用多层支模，上下层立柱要保持垂直，并应在同一垂直线上。

十二.【案例2A320045-3】 1．背景

2002年5月21日，某市政公司在组织拆卸其承建的某综合楼工地QTD20型塔式起重机时，将拆卸任务交给了社会无业人员王某。5月22日，王某指挥6名无证人员在没有履行任何手续的情况下开始拆卸塔机。在拆卸平衡臂时，由于连接销轴锈蚀严重，一时拆卸不下来，3名工人便改拆起重臂。这种塔机的起重臂需要用塔机本身的起升机构的起重绳来拆卸，在穿绕钢丝绳时，由于缺乏专业知识，少绕了2个倍率，在固定钢丝绳绳头时，又将钢丝绳直接穿过耳板孔。钢丝绳穿好后，王某指挥3名拆卸工人站在起重臂中部拆了拉杆最前端的销轴，此

时钢丝绳突然瞬间崩断，起重臂绕铰点折向地面，致使3名工人随同坠落，经抢救无效死亡。 2．问题

(1)导致这起事故发生的主要原因是什么? (2)塔吊的安全装置主要有哪些?

(3)安全教育培训应包括哪些主要内容? 3．分析

本案例主要考核对事故原因的分析判断能力和对塔吊作业安全控制要点的掌握程度； 4．答案

(1)导致这起事故发生的主要原因有：

①施工单位违规将塔吊拆卸任务分包给不具备相应专业资质的队伍进行。从事作业的人员不具备上岗证。

②塔吊拆卸没有编制专项施工方案。

③承包人王某违法承接塔吊拆卸任务，作业人员不懂塔吊拆卸施工工艺，在穿绕和固定钢丝绳时严重违章，冒险蛮干。

(2)塔吊的安全装置主要包括力矩器、超高、变幅、行走限位器、吊钩保险、卷筒保险、爬梯护圈等。

(3)安全培训包括：安全思想、安全法制、安全技能和基本常识四个方面。 十三. 【案例2A320046-1】 1．背景

某高层住宅建筑工地，外脚手架搭设完毕后，2名架子工在15层外脚手架上铺设脚手板作业时，一块脚手板不慎脱手后飞落到楼下，将下方在安全通道口3m处搬运小钢模的1名工人当场砸死。事后经调查，2名铺脚手板的架子工和死者均持有现场工长下达的任务书，但未见到安全技术交底。脚手板飞落的地点位于该建筑一楼安全通道口外侧，通道上方设臵有单层5cm厚脚手板铺成的防护棚，防护棚总宽度为2.5m，总长度为2m。 2．问题

(1)请针对这起事故指出现场哪些做法、哪些部位不符合安全要求。

(2)高处作业分为几级?相应的坠落半径是多少?

(3)安全技术交底的主要内容有哪些? 3．分析

本案例主要考核对事故原因的分析能力和对高处作业分级的掌握程度。 4．答案

(1)不符合一：现场工长在下达施工任务书时没有按要求进行书面的安全技术交底。不符合二：施工组织不当，对交叉作业的风险没有考虑并采取措施。不符合三：安全通道口防护棚搭设不符合要求，应设置双层防护棚，并充分考虑落物的坠落半径。

(2)高处作业的级别可分为四级。高处作业高度在2～5m时，划定为一级高处作业，其坠落半径为2m；高处作业高度在5～15m时，划定为二级高处作业，其坠落半径为3m；高处作业高度在15～30m时，划定为三级高处作业，其坠落半径为4m；高处作业高度大于30m时，划定为四级高处作业，其坠落半径为5m。

(3) 安全技术交底的主要内容有：①工作场所或工作岗位可能存在的不安全因素；②所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用；③安全技术操作规程；④安全注意事项等。 ★★★十四. 【案例2A320047-1】 1．背景

某县城国道312线改建高等级公路，决定对道路建设红线内的建筑进行拆除，建设指挥中心将拆除工程发包给了具有房建三级资质的某工程队。拆除施工前，工程队负责人江×到现场查看了一下环境后，就把任务口头交代给了赵某等8人。赵某等8人在拆除一座3层楼房墙体时，将墙体每隔3m预留50cm宽的柱子后，从地面以上lm范围内进行拆挖。约3点40分，赵某等8人开始拆挖三楼西端的外墙及隔墙的预留柱，约4点40分左右．三楼墙体突然向内倒塌，造成在此作业的施工人员3人死亡，2人受伤。 2．问题

(1)建设指挥中心将拆除工程发包给江×的工程队是否合法?为什么?

(2)人工拆除作业应如何安排施工程序?

(3)人工拆除建筑物墙体时，是否可以采取掏掘的方式进行? 3．分析

本案例主要考核对拆除工程发包管理及人工拆除施工程序安排的掌握程度。 4．答案 (1)不合法。因为江×的工程队不具备拆除工程资质。

(2)拆除墙体施工应逐层拆除分段进行，施工程序应从上至下，按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行，或依照先非承重结构后承重结构的原则进行拆除。 (3)不可以。

十五. 【案例2A320051-2】 1．背景

某企业2008年拟将该企业投资兴建的一栋商业楼改为商务酒店。由于工期紧，该企业边进行图纸报审边进行招标。经过招标，某装修公司获得中标。该工程工期为2008年5月15日至2008年9月15日，必须保证十一旅游黄金周正式营业，否则，逾期一天罚款1万元。鉴于该工程的资金紧张，该装修公司(乙方)于2008年5月5日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定总价施工合同。

乙方进入施工现场后，由于甲方擅自更改了外立面设计和外门头超越红线等原因，施工图纸未通过规划局审批，无法取得开工证。甲方口头要求乙方暂停施工半个月，预付工程款也未按合同约定日期拨付，乙方在会议中同意，但没有会议纪要等有效证据。

6月15日，甲方手续方办理完备。乙方为保证按期完工，在抢工过程中忽视了施工质量，在质检站抽检过程中，外墙瓷砖粘贴不牢固，拉拔试验不合格，被要求返工。工程直至2008年10月30日才竣工。 结算时甲方认为乙方迟延工期，应按合同约定偿付逾期违约金20万元。乙方认为临时停工是甲方要求的，乙方为保证施工工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的，乙方就应当履行承诺，承担违约责任。 2．问题

(1)该工程采用固定总价合同是否合适?

(2)该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?、

（3）甲乙双方的索赔是否成立，说明理由

3．分析与答案

(1)合适.因为固定总价合同适用于工程量不大，能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。根据该装修工程特点和甲方的资金状况，采用固定总价合同是合适的。 (2)不妥当。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求暂停施工，乙方亦在会议中同意，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。

（3） 施工期间因甲方原因造成乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损

失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任归乙方，故乙方应当支付逾期交工15天的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。

★★★十六. 【案例2A320052-2】 1．背景

某施工单位(承包人)于2007年3月与业主签订了某综合办公楼的施工总承包合同，合同价7000万元。合同方式采用可调整价格合同，双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》，除了通用条款约定的价款调整因素，在专用条款也约定了价款调整的因素，并约定考虑材料价格上涨因素的结算按照合同中约定的调值公式进行计算。该工程于2007年3月20日正式开工建设。 施工过程中发生如下事件：

事件一：2007年4月2日，由于市政管线故障检修停水，造成停工6h；4月4日施工现场电缆短路停电，造成停工5h。

事件二：2007年4月23日，由于供电局临时停电，造成停工4h；4月25日大雨导致城市供电线路跳闸，造成停工2h；4月27日与本工程相邻的另一施工工地土方开挖挖断供水管线，造成停工3h。 2．问题

(1)《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款中，可调价格合同中合同价款的调整因素包括哪些内容?

(2)对于本工程施工过程中所发生的事件，施工单位是否可依据合同要求对合同价款进行调整，为什么?

(3)施工中发生了承包人认为应当调整价款的事件，承包人应如何通知工程师?工程师收到承包人的通知后应如何处理? 3．答案

(1)可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

1)法律、行规和国家有关变化影响合同价款；

2)工程造价管理部门公布的价格调整； 3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h； 4)双方约定的其他因素。

(2)事件一：承包人不可以要求调整合同价款。由于施工现场短路造成停工是承包人自身的原因，而市政管线故障检修造成停工6h，在一周内停工事件没有超过8h，故不能进行合同价款调整。

事件三；承包人可以要求调整合同价款。因为4月23日～4月27日一周内因停水、停电造成停工累计达到9h，超过8h，旦均不是该工程承包人的原因导致停水、停电而造成停工。因此可以依据合同要求进行合同价款的调整。 (3)《建设工程施工合同(示范文本)》规定，若发生了合同价款需要调整的因素后，承包人应当在14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后l4天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。 ★★★十七案例2A320053-2】 1．背景

某图书馆拟重新铺设广场砖。2008年1月该图书馆与某装修公司签订了工程施工承包合同。合同中的估算工程量为6200m2，单价为210元／m2(其中：主材选用50mm厚的山东白麻烧毛板，主材单价为135元／m2，由业主直接供应)。合同工期为6个月。有关付款条款如下：

(1)开工前承包商向业主提供估算合同总价l0％的履约保函，业主向承包商支付估算合同总价10％的工程预付款；

(2)工程预付款从累计工程进度款超过估算合同价的50％后的下一个月起，至第5个月均匀扣回；

(3)业主自第一个月起，每月从承包商的工程款中，按5％的比例扣留工程质量保修金；

(4)当累计实际完成工程量超过(或低于)

估算工程量的l0％时，可进行调价，调价系数为0．9(或1.1)；

(5)由业主直接供应的装修主材应在发生当月的工程款中扣除，且每月签发付款最低金额为5万元；

承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见表2A325053-2。 2．问题

(1)估算合同总价为多少?

(2)工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?

(3)每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少? 3．答案

(1)估算合同总价为：210元／m2×6200m2＝130.2万元 (2)

1)工程预付款金额为：130.2×10％＝l3．02万元 2)工程预付款应从第4个月起扣留，因为前3个月累计工程款为：

210元／m2×3500m2＝73.5万元>130.2×50％＝65.1万元

3)每月应扣工程预付款为：13.02÷2＝6.51万元

1) 第1个月工程量价款为：

210×1000＝21.00万元， 应签证的工程款为：

21.00×0.95＝19.95万元，

应签发的付款凭证金额为：

19.95—15.00＝4.95万元<5万元， 第l 个月不予签发付款凭证。 2)第2个月工程量价款为：

210×1000=21.00万元，

应签证的工程款为：

21.00×0.95＝19.95万元，

应签发的付款凭证金额为： l9.95—10.00+4.95＝14.90万元 2) 第3个月工程量价款为：

210×1500=31.50万元， 应签证的工程款为：

31.50×0.95=29.93万元，

应签发的付款凭证金额为：

29.93-25.00=4.93万元<5万元， 第3个月不予答发付款凭证。 3) 第4个月工程量价款为：

210×1500=31.50万元， 应签证的工程款为：

31.50×0.95=29.93万元， 应扣工程预付款为：6.51万元， 应签发的付款凭证金额为

4.93+29.93-20.00-6.51＝8.35万元 5)第5个月累计完成工程量为6500m2，比原估算工程量超出300m2，但未超出估算工程量的l0％，所以仍按原单价结算。 第5个月工程量价款为：

1500×210=31.50万元， 应签证的工程款为：

31.50×0.95＝29.93万元， 应扣工程预付款为：6.51万元，

应签发的付款凭证金额为

29.93—20.00—6.51=3.42万元<5万元，第5个月不予签发付款凭证。

6)第6个月累计完成工程量为7100m2，比原估算工程量超出900m2，已超出估算工程量的10％，对超出的部分应调整单价。

应按调整后的单价结算的工程量为：7100-6900×(1+10％)=280m2 第6个月工程量价款为：

280×210×0．9+(600-280)×210=12．01万元 应签证的工程款为：

12.0l×0.95=11.41万元 应签发的付款凭证金额为 3.42+11.41—5.85=8.98万元 建筑工程竣工结算

★★★十【案例2A320061-2】 1．背景：

某饭店装修改造工程项目的建设单位与某一施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装修施工合同。合同价款为2600

万元，合同工期为200天。在合同中，建设单位与施工单位约定，每提前或推后工期一天，按合同价的万分之二进行奖励或扣罚，该工程施工进行到l00天时，经材料复试发现，甲方所供应的木地板质量不合格，造成乙方停工待料19天，此后在工程施工进行到l50天时，由于甲方临时变更首层大堂工程设计又造成部分工程停工l6天。工程最终工期为220天。 2．问题

(1)施工单位在第一次停工后10天，向建设单位提出了索赔要求，索赔停工损失人工费和机械闲置费等共6.8万元；第二次停工后15天施工单位向建设单位提出停工损失索赔7万元。在两次索赔中，施工单位均提交了有关文件作为证据，情况属实。此项索赔是否成立?

(2)在工程竣工结算时，施工单位提出工期索赔35天。同时，施工单位认为工期实际提前了l5天，要求建设单位奖励7.8万元。建设单位认为，施工单位当时未要求工期索赔，仅进行停工损失索赔，说明施工单位已默认停工不会引起工期延长。因此，实际工期延长20天，应扣罚施工单位10.4万元。此项索赔是否成立? 3．分析与答案

(1)此项索赔成立。因为施工单位提出索赔的理由正当，并提供了当时的证据，情况属实。同时，施工单位提出索赔的时限未超过索赔合同规定的28天时限。

(2)此项索赔不成立。因为施工单位提出工期索赔时间已超过合同约定的时间，而建设单位罚款理由充分，符合合同规定；罚款金额计算符合合同规定。故应从工程结算中扣减工程应付款l0.4万元。 专业分包合同的应用

十七.【案例2A320062-1】 1．背景

某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店，2座高档写字楼，6栋宿舍楼，建筑工期为20个月，该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期，将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包协议书。根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。

工程根据总包合同工期要求按时开工，在工程实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取l0％的管理费，丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的农民施工队。

工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向起诉。 2．问题

(1)请问上述背景资料中，丙与丁的行为是否合法?各属于什么行为?

(2)这起事件应该由谁来承担责任?为什么?

(3)法律法规规定的违法分包行为主要有哪些?

3．分析与答案

(1)不合法，丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位，将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包行为。 (2)在此事件中，丁施工的工程质量有问题，给甲带来了损失，乙和丁应对工程质量问题向甲承担连带责任。因为乙作为该

工程的总承包单位与丁之间是总包与分包的关系，根据《合同法》与《建筑法》的规定，总包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任。

(3)违法分包行为主要有：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分给其他单位的；分包单位将其分包的建设工程再分包的。 十八.【案例2A320062-2】 1．背景

某发包人与某总承包人签订了一份建设工程施工总承包合同。鉴于消防工程的专业性，承包人经发包人同意，与有资质的消防施工单位签订了消防专业分包合同。

事件一：进场后，消防单位向承包人索要总承包合同，承包人以与消防单位无关拒绝。

事件二：承包人要求分包人承担总包合同中与分包工程有关的义务与责任时，分包人以与已无关予以拒绝。

事件三：施工过程中，消防单位将工程联系单直接致函工程师，同时抄送承包人及发包人。 2．问题

(1)分包人是否应对总包合同进行了解？ (2)分包人对有关分包工程的责任？ (3)分包人与发包人的关系？ 3．分析

根据《建设工程施工专业分包合同》，掌握专业分包合同的应用。 4．答案

(1)分包人对总包合同的了解

承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。 (2)分包人对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。 (3)分包人与发包人的关系

分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

劳务分包合同的应用

★★★十九【案例2A3200-1】 1．背景

某建设单位采用工程量清单报价形式对某建设工程项目进行邀请招标，在招标文件中，发包人提供了工程量清单、工程量暂定数量、工程量计算规则、分部分项工程单价组成原则、合同文件内容、投标人填写综合单价，工程造价暂定800万元，合同工期12个月。某施工单位中标承接了该项目，双方参照现行的《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定价格合同。

在工程施工过程中，遇到了特大暴雨引发的山洪暴发，造成现场临时道路、管网和其他临时设施遭到损坏。该施工单位认为合同文件的优先解释顺序是：①本合同协议书；②本合同专用条款；③本合同通用条款；④中标通知书；⑤投标书及附件；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦工程量清单；⑧图纸；⑨工程报价单或预算书。合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协

议或文件视为本合同的组成部分。此外，施工过程中，钢筋价格由原来的2500元／t，上涨到3300元／t，该施工单位经过计算，认为中标的钢筋制作安装的综合单价每吨亏损800元，于是，施工单位向建设单位提出索赔，请求给予酌情补偿。 2．问题

(1)你认为案例中合同文件的优先解释顺序是否妥当?请给出合理的合同文件的优先解释顺序。

(2)施工单位就特大暴雨事件提出的索赔能否成立?为什么?

(3)施工单位就钢筋涨价事件提出的索赔能否成立?为什么?

(4)因不可抗力事件造成的时间及经济损失应由谁来承担，应采用哪些具体方法解决问题? 3．答案

(1)不妥当。合理的合同文件的优先解释顺序是：①本合同协议书；合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。②中标通知书；③投标书及其附件；④本合同专用条款；⑤本合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书。

(2)能成立。因特大暴雨事件引发的山洪暴发，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。已损坏的现场临时道路、管网和其他临时设施等经济损失应由建设单位承担，工期顺延。

(3)不能成立。根据合同文件中招标文件和合同专用条款的有关约定，该建设工程项目属于固定价格合同，合同价款不再调整。

(4)不可抗力事件造成的时间及经济损失，应由双方按以下方法分别承担：

1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担； 6)延误的工期相应顺延。 二十.【案例2A320065-1】 1．背景

某综合楼工程采用总承包模式，根据总包合同，总包单位将地基基础工程分包给某施工单位。总包单位在自购钢筋进场之前按要求向专业监理工程师提交了质量保证资料，在监理员见证下取样送检，经法定检测单位检测证明钢筋性能检测结果合格，工程师经审查同意该批钢筋进场使用。但在基础工程柱子钢筋验收时，工程师发现分包单位未做钢筋焊接性能试验，工程师责令总包单位在监理人员见证下取样送检，试验发现钢筋焊接性能不合格。经过钢筋重新检验，最终确认是由于该批钢筋性能不合格而造成的钢筋焊接性能不合格。工程师随即发出不合格项目通知，要求总包单位拆除不合格钢筋工程，同时报告业主代表。总包工单位以本批钢筋已经监理人员验收，不同意拆除，并提出若拆除，应延长工期l0天，补偿直接损失40万元的索赔要求。 2．问题

(1)《建设工程施工合同(示范文本)》对施工单位采购材料的进场程序和相关责任是如何规定的?

(2)如果钢筋是由建设单位采购的，进场程序和相关责任是如何规定的?

(3)总包单位是否承担质量责任，为什么?该质量问题存在哪些索赔关系? 3．分析与答案

(1)施工单位采购材料的进场程序和相关责任如下：

1)承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人

在材料设备到货前24h通知工程师清点。 2)承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

3)承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

4)工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 (2)建设单位采购钢筋的进场程序和相关责任如下：

1)发包人按约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24h，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

2)发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

3)发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

4)发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。

5)发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

(3)总包单位应承担质量责任，因为总包单位购进了不合格材料。

该质量问题存在的索赔关系包括：分包单位向总包单位索赔工期和费用。如果该事件影响合同工期，业主可向总包单位索赔误期损失赔偿费。

熟悉建设工程施工合同的签订与履行 二十一.【案例2A320065-2】 1．背景 某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按 《施工合同》(示范文本)签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门的干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构“小题大做”致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工后第45天时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。 2．问题

(1)在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。

(2)建设单位的哪些做法不妥?

(3) 施工单位是否应该无偿修复？ 3．分析与答案

(1)施工单位未按已批准的施工技术方案施工，擅自采用某项新技术不妥；在总监理工程师下达暂停令后仍不停止也不妥。因为施工单位编制的施工组织设计一旦被监理机构审查并由监理工程师审核签认并报告建设单位认可后，就成为合同文件的组成文件。承包单位应按审定的施工组织设计组织施工。如需对其内容做较大

变更，应在实施前将变更的内容书面报送监理机构审核确认。

(2)建设单位认为监理机构发布暂停令是“小题大做”致使工程延期，要求监理机构承担相应责任不妥。因为在施工单位不按审批的施工组织设计组织施工，擅自改变施工方案，涉及到施工质量及安全，监理方有权及时采取指令制止其违约行为。

(3) 施工单位不应该无偿修复。因为发包人受到竣工验收报告后28天内应组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人不按规定时间组织验收，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。台风所造成的损失不再承包单位所承担的责任和风险之内，所以施工单位不应该无偿修复。

建筑工程施工现场管理

二十二.【案例2A320071-2】 1．背景

焊工贾某、王某在市职业大学教学楼工地负责焊接一个4.5mX 2mX l.5m的水箱。两人在当天下班后，为了赶进度，工地负责人又临时安排了一名油工加班施工，将水箱焊好的部分刷上了防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50cm高的间隙，通风不良，到第二天早上上班时，防锈漆根本就没有干。工地负责人因不愿误工，就又安排焊工继续施焊。作业过程中，贾某钻进水箱内侧扶焊，王某站在外面焊接，刚一打火，轰的一声，水箱上的油漆发生了爆燃，王某、贾某顿时被火焰吞噬在内，事后虽经救出，但两人均被深度烧伤，烧伤面积达25％。 2．问题

(1)导致这起事故发生的主要原因是什么? (2)在比较密封的室内、容器内、地下室等场所动火属于哪一级动火?

(3)一级动火作业应由谁来组织编制防火安全技术方案、填写动火申请表? 3．分析

本案例主要考核对事故原因的分析能力和对动火作业分级及审批程序的掌握程度。 4．答案

(1)导致这起事故发生的主要原因有：①工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产，合理安排工序，违章指挥，强令工人冒险作业。②动火前没有严格执行动火审批和动火监护制度。 (2)属于一级动火作业。

(3) 一级动火作业应由项目负责人(项目经理)组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表。

★★★二十三.【案例2A320072-2】 文明施工、成品保护、环境保护、健康安全 1．背景

某大学新建图书馆工程，坐落在该校区东北角，总建筑面积58000m2，地上8层，混凝土灌注桩基础，框架结构，2003年7月8日正式开工。由于该工程为市重点工程，地理位臵特殊，社会影响力大，引起承建单位的高度重视，项目部成立了文明施工领导小组，按照文明施工标准认真进行策划，严格组织施工，由于现场管理到位，施工过程中得到了业主、监理、社区及主管部门的一致好评，该工程在当年被市建筑业协会授予市级文明工地称号。 2．问题

(1)建筑工程施工现场对围挡的设置有哪些具体要求?

(2)施工现场设置的“五牌一图”指的是什么图牌?

(3)现场文明施工主耍指哪些方面? 3．分析

本案例主要考核对文明施工管理要点的掌握程度。 4．答案

(1) 建筑工程施工现场对围挡的设置有以下几项具体要求：

①要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。

②一般路段的围挡高度不得低于1.8m。

③市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。 (2) 施工现场设置的“五牌一图”指的是： 工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场总平面图。 (3) 现场文明施工主要指：

①规范场容、场貌，保持作业环境整洁卫生； ②创造文明有序安全生产的条件和氛围； ③减少施工对居民和环境的不利影响； ④落实项目文化建设。 二十四.【案例2A320073-1】 1．背景

某住宅楼项目，建筑面积8600m2，砖混结检测报告、工地地点土壤天然放射性核素镭—226、钾—40含量检测报告；

②涉及室内环境污染控制的施工图设计文件及工程设计变更文件；

③建筑材料和装修材料的污染物含量检测报告、材料进场检验记录、复检报告； ④与室内环境污染控制有关的隐蔽工程验收记录、施工记录；

⑤样板间室内污染物浓度检测记录(不做样板间的除外)。

(3)该工程室内污染物浓度检测项目不正确。

检测5项应为：氡、甲醛、苯、氨、TVOC。 是什么?

3．分析与答案

(1) 应由建设单位上缴到城建档案馆。 (2)不正确。因为按规定某公司的竣工资料应先交给施工总承包单位，由施工总承包单位统一汇总后交给建设单位，再由建设单位上交到城建档案馆。

(3) 总包单位负责收集、汇总各分包单位形成工程档案，并应及时向建设单位移交；分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。 (4)建设单位应履行以下职责：

①在工程招标及勘察、设计、施工、监理构，6层。由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水立管从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后，排水立管安装。六层卫生间墙面瓷砖贴完后，需重新在墙里埋水管。l单元楼梯间水泥砂浆地面上人过早，后多处起砂。 2．问题

(1)五层卫生间防水存在什么隐患?为什么? (2)现六层卫生间墙里埋水管会造成什么损坏? (3)1单元楼梯间地面成品保护应如何做? 3．分析与答案

(1)存在漏水隐患。因为在已经施工完成的防水层上开洞穿管，再修补防水层，不能保证防水层的整体性。

(2)造成墙体结构、抹灰、防水层、瓷砖等的损坏。

(3)封闭养护至规定时间后方可上人。 二十五.【案例2A320074-1】 1．背景

一写字楼项目位城市中心地带，一期工程建筑面积30000m2，框架一剪力墙结构，箱形基础。施工现场设臵一混凝土搅拌站。由于工期紧，混凝土需用量大，施工单位自行决定实行“三班倒”连续进行混凝土搅拌和浇筑作业，周边社区居民对此意见很大，纷纷到现场质询并到有关部门进行投诉，有关部门对项 2．问题

(1)建筑工程施工常见的引发噪声排放的重要因素有哪些? (2)《建筑施工场界噪声限值》(GB l2523--90)标准关于建筑工程结构施工阶段的噪声限值是多少?

(3)施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的，应该怎么办? 4．答案

(1) 建筑工程施工常见的引发噪声排放的重要因素有施工机械作业、模板支拆、清理与修复作业、脚手架安装与拆除作业等产生的噪声排放。

(2)结构施工阶段白天施工不允许超过70dB，夜间施工不允许超过55dB。（主要噪声源有：混凝土施工、振捣棒、电锯）

(3)夜间施工的，除采取一定降噪措施外，还需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。 二十六.【案例2A320083-1】 1．背景

北京地区某高层涉外公寓，剪力墙结构。精装修工程。全部工程内容于2008年8月10完工，建设单位在2008年8月15日委托有资质的检验单位进行室内环境污染检测。其中室内环污染物浓度检测了5项污染物含量，分别是氡、甲醛、甲苯、苯、TVOC 含量。 2．问题

(1)建设单位委托检测时间是否正确?

(2)建筑工程室内环境质量验收应检查哪些资料?

(3)该工程检测项目是否正确?一类民用建筑室内污染物浓度限量标准是什么? 3．分析

本案例主要考核《民用建筑室内环境污染控制规范》的验收要求，及室内环境污染物检测的项目和检验标准。 4．答案

(1)检测时间不正确。民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d（7天）以后且在工程交付使用前进行。 (2)建筑节能工程质量验收应检查下述资料： ①工程地质勘察报告、工程地点土壤中氡浓度

一类民用建筑工程室内环境污染物浓度限量应为氡≤200Bq／m3；甲醛≤0.08mg／m3；苯≤0.09mg／m3；氨≤0.2mg／m3；TVOC≤0.5mg／m3。

二十七. 【案例2A320086-2】 1.背景

某多层办公教学楼，框架剪力墙结构，2006年10月开工，2007年8月组织单位工程验收。经查验，该工程存在较多质量问题，有结构外形尺寸偏差，混凝土强度不足，设备不能正常使用等问题。随即建设单位停止竣工验收。 2．问题

(1)当建筑工程质量不符合要求时，应按照哪些规定进行处理?

(2)单位工程质量验收合格应符合哪些规定?

3．分析

考核建筑工程质量不符合要求时的处理及单位工程质量验收合格的条件。 4．答案

(1)当建筑工程质量不符合要求时，应按照下列规定进行处理：

①经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

②经有资质的检测单位鉴定，能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

③经有资质的检测单位鉴定，达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

④经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

⑤通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收。

(2)单位工程质量验收合格应符合下述规定：

①单位工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。

②质量控制资料应完整。

③单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

④主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 ⑤观感质量验收应符合要求。

二十八.2A320087熟悉建筑工程竣工资料的编制

【案例2A320087-1】 1．背景

某写字楼大厦是一座现代化的智能型建筑，框架一剪力墙结构，地下3层，地上28 层，建筑面积5.8万m2，施工总承包单位是该市第三建筑公司，由于该工程设备先进，要求高，因此该公司将机电设备安装工程分包给某公司。 2．问题

(1)该工程施工技术竣工档案应由谁上缴到城建档案馆?

(2)某公司的竣工资料直接交给建设单位是否正确?为什么?

(3)该工程施工总承包单位和分包方某公司在工程档案管理方面的职责是什么?

(4)建设方在工程档案管理方面的职责

等单位签订协议、合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。

②收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档。 ③负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作。

④收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案。

⑤ 在组织工程竣工验收前，应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收。未取得工程档案验收认可文件，不得组织工程竣工验收。

⑥对列入城建档案馆(室)接收范围的工程，工程竣工验收后3个月内，向当地城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。 二十九背景资料：

某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成，施工前，甲乙双发签订了施工合同，乙方提供了粗略的施工网络进度计划，并得到了甲方的批准，该网络计划为下图所示： 问题：

① 下列关于双代号网络图的关键线路的

判断，正确的说法是（ ） A没有虚工作的线路 B没有波形线的线路

C总时差为零的工作组成的线路 D总时差最小的工作组成的线路 ② 该网络计划的关键线路是（ ）

A 12345 B 1245 C 1235 D 1345

③ 该网络计划的计划工期为（ ）d

A 300 B 240 C 250 D 280

④ 在双代号网络计划总关键工作是（ ） A总时差最小 B关键线路上 C持续时间最长 D自由时差为0

E在网络计划的执行过程中，可以转变为非关键工作

⑤ 下列工作中，不属于关键工作的是（ ） A基础工程 B主体工程 C设备安装 D辅楼工程

⑥ 室外工程的总时差为（ ）d A 0 B 20 C 50 D 30 1．背景

某建筑工程位于市区，建筑面积22000㎡，首层平面尺寸为24m×120m，施工场地较狭小。开工前，施工单位编制了施工组织设计文件，进行了施工平面图设计，其设计步骤如下：布臵临时房屋→布臵水电管线→布臵运输道路→确定起重机的位臵→确定仓库、堆场、加工场地的位臵→计算技术经济指标。施工单位为降低成本，现场设臵了3m宽的道路兼作消防通道。现场在建筑物对角方向各设臵了1个临时消火栓，消火栓距离建筑物4m，距离道路3m. 2．问题

（1）该单位工程施工平面图的设计步骤是否合理？正确的设计步骤是什么？

（2）该工程的消防通道设置是否合理？试说明理由。 （3）该工程的临时消火栓设置是否合理？试说明理由。

3．分析与答案 [分析]

本案例考核考生对现场施工平面图设计

的熟悉程度。要求理解并掌握施工平面图的设计步骤，临时设施的布置要求。 [答案] （1）不合理。合理的施工平面图设计步骤是：确定起重机的位置→确定仓库、堆场、加工场地的位置→布置运输道路→布置临时房屋→布置水电管线→计算技术经济指标。

（2）不合理。因为根据规定，消防通道宽度不得小于4m. （3）不合理。根据规定消火栓间距不大于120m；距离拟建房屋不小于5m，也不大于25m；距离路边不大于2m.